石材安装施工合同

　　现在的室内装饰中,石材在室内空间的使用越来越广,石材安装施工合同是怎么一回事呢?以下是在免费范文网网小编为大家整理的石材安装施工合同范文，感谢您的阅读。

石材安装施工合同范文1

　　甲方(需方):

　　乙方(供方):

　　根据《中华人民共和国合同法》等有关法律规定，甲方正式委托乙方加工制作石材，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，供需双方经友好协商，签定本合同，经双方签字盖章后，即发生法律效力，双方必须严格履行。 双方达成协议如下：

　　一、产品名称、规格、数量及金额

　　注：以上均含石材加工、安装及转弯用材现场加工。

　　二、质量要求、技术标准

　　1、大理石、花岗岩按中华人民共和国《天然大理石建筑板材》(JG/T79-20xx)、《天然花岗岩建筑板材》(GB/T18601-20xx)中的一等品要求为验收标准;如发现问题及时提出，由供方负责修补或更换。

　　2、双方约定的其它质量要求：按提供样品的颜色、厚度及尺寸要求进行加工，并提供产品质量合格证、检测报告、质量保证书及放射性能的检验报告。

　　三、交货地点、方式：甲方施工现场(路基地);分批到货。

　　四、交货时间：乙方自收到甲方的供货通知后10日内将货物运至施工现场。

　　五、运输方式及到达站点的费用承担：运费及装卸货由供货方负责并承担费用。

　　六、验收方式：按建材行业标准的试验方法及检验规则工地验收，提出质量异议时间为石材安装之前。如发现问题及时提出，由供方负责修补或更换。

　　七、合同价款及付款方式：

　　1.由于钢材是代购，钢材总款：肆万零肆佰叁拾捌元整(小写40438元)，合同签定后，甲方付钢材款70%，计：贰万捌仟元整(小写28000元)，作为钢材采购款，余款钢结构完成后付清。

　　2.石材安装款总计：贰拾叁万贰仟壹佰肆拾捌元整(小写：232148元)，合同签定后甲方付人民币柒万元整(小写70000元)，给乙方做为订货款，货到工地付合同总额70%即：玖万叁仟元整(小写：93000元)，安装完成后一性付清余款。

　　八、违约责任：经供需双方认可，验收不合格产品由供方退换，供方未经需方许可延期交货，每日按应收款的2%赔付对方违约金。合同生效后，双方应当如实履行合同的约定义务，违约方承担一切违约责任。如发生纠纷，由工程所在地为法律诉讼地。

　　九、特别说明：乙方所供石材为天然产物，供方不能保证绝对无色差、无洞眼、无裂纹，如出现以上情况，乙方负责修补完好，洞石为天然产物，板面出现洞、孔属正常情况，但供方要保证石材同一品种的正常强度及规格达到甲方要求。

　　十、本合同单价包含砂浆拌制、石材的安装及加工、场内材料转运、勾缝、现场场地的清理、成品保护、施工机械及工具、施工辅材、安全用品、等施工有关工序及材料。(水泥、砂、石子由甲方供应。)

　　十一、乙方施工人员应服从甲方指挥管理，乙方全部施工人员安全责任由乙方自负，乙方的一切安全问题及事故与甲方无关，甲方不承担任何责任。

　　十二、未尽事宜，双方本着求大同存小异原则，友好协商。

　　十三、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，由甲、乙双方签字盖章后生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

石材安装施工合同范文2

　　采购方(甲方)：

　　供应方(乙方)：

　　根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定，结合工程的具体情况，经双方充分协商，签订本合同。

　　一、 工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、承包范围：

　　4、承包方式：承包。

　　5、工期：本工程自年月日开工，于年月日竣工。

　　6、工程质量：

　　7、合同价款(人民币大写)：

　　二、甲方工作

　　1、开工前天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空场地，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的场地中所滞留的陈设物等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

　　2、指派进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

　　3、负责保护好周围建筑及装修、设备管线等不受损坏。

　　4、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。

　　三、乙方工作

　　1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

　　2、指派

　　保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

　　3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定。

　　4、严格按照图纸或作法说明进行施工。

　　5、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。

　　6、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。(保护材料费甲方承担)。

　　四、关于工程价款及结算的约定

　　1、本合同签订后，甲方付给乙方认可的报价单上确定的工程款总额的15%( 元)。

　　2、工程进度50%时，甲方按进度支付乙方工程款总额的50% ( 元)。

　　3、工程进度80%时，甲方按进度支付乙方工程款总额的80% ( 元)。

　　4、工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料 天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在 天内，结请尾款。

　　五、关于材料供应的约定

　　1、本工程甲方负责采购供应的材料及设备，(见附件清单)，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由乙方承担运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值 %的保管费。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。

　　2、凡由乙方采购的材料及设备(见附件清单)，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

　　六、关于双方责任的约定

　　1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天， 甲方支付乙方 元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的 %支付滞纳金。

　　2、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方 元，作为奖励。

　　3、乙方按照甲方要求，全部或部分工程项目达到优良标准时，甲方支付乙方 元，作为奖励。

　　4、甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由甲方负责并承担损失。

　　5、未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担损失。

　　6、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。

　　7、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

　　七、争议或纠纷处理

　　1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工作进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

　　2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由仲裁委员会仲裁(当事人不在本合同约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。

　　八、其他约定

　　1、石材价格清单、甲乙双方所需提供的材料及设备清单、施工图和经双方协商，达成一致的其他具体问题协议为合同的附件，与合同具有同等效力。

　　2、本合同经双方签章后生效，本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

石材安装施工合同范文3

　　甲方：以下简称甲方： 乙方： 以下简称乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、双方就 苏州越溪样板房、会所及天津会所首层大堂项目 石材加工购销事项通过自愿、平等协商，订立本合同。 一，其产品名称规格单位总价等，详见附件

　　二、质量要求

　　乙方提供的产品应符合下列质量要求：

　　1、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范，必须一次性达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-20xx)及国家《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-20xx)、《住宅装饰装修工程施工规范》(GB5032-20xx)的合格标准。

　　1、乙方必须提供全新的货物材料(含配件等)，表面无划伤无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

　　2、货物材料的品种、规格和质量应符合设计要求和国家现行标准的规定，设计要求应符合国家现行标准的规定。严禁使用国家明令淘汰的材料。材料的燃烧性能应国家现行标准建筑内部装修设计防火规范(GB50222)、建筑设计防火规范(GBJ16)、和基层民用建筑设计防火规范(GB50045)的规定。应符合国家有关《建筑装修材料有害物质限量》环保标准的规定，材料包装应完好，应有合格证书和中文说明书及相关性能检测报告：进口产品应按规定进行材料检验。当规定或合同约定的材料进行检验时出现材料质量发生争议时，应进行见证检测,费用由乙方负担。材料运输过程中，必须采取防护措施防止损坏，污染。

　　3、材料切割尺寸准确，光度好，色差应基本一至。其他质量要求：

　　三，甲方责任：

　　1、甲方如中途变更石材产品花色、品种(增加品种和数量除外)应与乙方协商调整。

　　2、甲方如中途退货(不属于平常应铺石材)，甲方应付全部货款

　　3、甲方指定项目负责人: 联系电话：

　　四，乙方责任：

　　1、乙方必需按照甲方所提供的样品、设计图纸尺寸、规格生产。

　　2、乙方要按照甲方所需的材料，加工订制，不得以任何理由任意改变和变更甲方所提供的设计样品，图纸尺寸规格。如需变更改动或对图纸不明之处需告知甲方。

　　3、样板先行，提供样板给甲方负责人确认，甲方负责人签字后才能予以大面积生产。

　　4、产品品种规格质量不符合本合同规定时，乙方应在24小时内负责更换新的产品。换新的产品仍然出现质量问题，则甲方有权解除合同，同时按合同总价的10%金额赔偿给甲方。

　　5、乙方应按照甲方提供的尺寸单、工程图纸所确定的产品中的型号、规格、花色、质量、厚度生产，不符合要求的，乙方负责返工、调换

　　6、确保供货的产品与提供的样板一致，如不同，甲方有权决绝接收，因此造成的一切损失由乙方承担。

　　7、甲方付款后乙方应提供①检测报告，合格证等相关的材料报验资料。②等额发票或收据 。

　　10、乙方指定项目负责人: 联系电话：

　　五、交货时间和地点

　　1、融侨外滩6B项目订做时间 年 月 日，交付时间 年 月 日。交货地点： ，乙方承担运输装卸过程中的产品损耗。乙方自行运输装卸过程中的产品损耗。

　　六、验收标准、方法及提出异议期限：

　　1、产品必须严格按甲方要求尺寸，以双方签字封存的样品/样板及甲方书面要求标准进行验收。

　　2、货到工地后验收，甲方在收到每车货后如有异议，在两天内及时提出书面意见传真给乙方，以便及时协调解决。

　　3、乙方的产品质量不符合要求的，甲方有权当场拒绝接收，因此造成的损失由乙方负责。供货时间不予顺延;造成供货时间延误的，乙方应承担违约责任，因此给甲方造成的损失，按合同总价的10%金额赔偿给甲方。

　　4、产品数量计算方式：按甲方提供乙方的下单图进行结算。

　　七、付款、结算方式及期限：

　　1、定金支付： 元 时间 年 月 日

　　当供货量达到50%时，支付到工程款的40%，货全部到现场并经验收合格后，支付到工程总款的80%，工程竣工后支付到工程总款的95%，5%质保金一年后付清。

　　3、产品数量计算方式：按甲方提供乙方的下单图进行结算。

　　甲方付款后乙方应提供①检测报告，合格证等相关的材料报验资料。②等额发票或收据 。

　　八、违约责任：

　　乙方未按约定的工期完成应承担违约责任(若遇不可抗力条件，可协商解决)，供货时间每拖延一天，乙方需向甲方支付违约金每天按合同金额5%赔偿给甲方，以此类推。罚款从应付货款中扣除。

　　九、合同生效

　　本合同一式三份，甲方持两份，乙方持一份，自双方签字盖章之日起生效。本合同在执行期间，如有未尽事宜，可由甲乙双方协商，签订补充协议，具有同等效力。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日